{"iri": "/SK/ZZ/1964/40#paragraf-652", "predpis": {"iri": "/SK/ZZ/1964/40", "cislo": "40/1964 Zb.", "nazov": "Občiansky zákonník", "skratka": "OZ", "url": "https://sk.advokati.digital/judikatura/predpis/40-1964"}, "key": "paragraf-652", "oznacenie": "§ 652", "label": "§ 652", "nadpis": null, "skupina": null, "cesta": ["ÔSMA ČASŤ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO", "Štvrtá hlava ZMLUVA O DIELO", "Tretí oddiel Osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave veci"], "znenie_ucinne_od": "2026-07-31", "verzia": "/SK/ZZ/1964/40/20260731", "text": "(1) Ak ide o opravu alebo úpravu veci, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vykonal opravu alebo úpravu veci; zhotoviteľovi vznikne právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu za opravu alebo úpravu veci.\n(2) Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.", "slovlex_url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20260731#paragraf-652", "pdf_url": "https://static.slov-lex.sk/static/pdf/SK/ZZ/1964/40/ZZ_1964_40_20260731.pdf", "url": "https://sk.advokati.digital/judikatura/predpis/40-1964/paragraf-652", "judikatura_url": "https://sk.advokati.digital/judikatura/predpis/40-1964/paragraf-652", "judikatura_api_url": "https://sk.advokati.digital/api/v1/judikatura/search?predpis=40/1964&paragraf=652", "rozhodnuti": 3, "judikatura": [{"guid": "973718fc-b0fa-4523-ab2f-474a250967f1:b97701db-2e57-4eaa-9b1b-cf232c6afaf6", "ecli": "ECLI:SK:NSSR:2022:6119234536.1", "spisova_znacka": "4Cdo/59/2022", "nazov": "Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/59/2022 z 27. 4. 2022", "sud": "Najvyšší súd SR", "datum_vydania": "2022-04-27", "citacie_n": 0, "url": "https://sk.advokati.digital/judikatura/r/ECLI:SK:NSSR:2022:6119234536.1"}, {"guid": "c8c5aaa8-0483-43e8-9ad1-bdcf7da363d6:17d09747-bbc2-473f-bdc0-ed606635fa01", "ecli": "ECLI:SK:NSSR:2017:7810201324.1", "spisova_znacka": "6Cdo/78/2016", "nazov": "Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/78/2016 z 22. 6. 2017", "sud": "Najvyšší súd SR", "datum_vydania": "2017-06-22", "citacie_n": 0, "url": "https://sk.advokati.digital/judikatura/r/ECLI:SK:NSSR:2017:7810201324.1"}, {"guid": "5cc06f4f-afd0-410c-9651-2e6cce7873cf:28ee0236-3744-46e1-8a98-f185f130242d", "ecli": "ECLI:SK:NSSSR:2021:1014201216.3", "spisova_znacka": "2Asan/27/2019", "nazov": "Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 2Asan/27/2019 z 24. 11. 2021", "sud": "Najvyšší správny súd SR", "datum_vydania": "2021-11-24", "citacie_n": 0, "url": "https://sk.advokati.digital/judikatura/r/ECLI:SK:NSSSR:2021:1014201216.3"}], "vyklad": null, "predchadzajuce": {"key": "paragraf-648", "oz": "§ 648", "nadpis": "Spotrebiteľská zmluva o zhotovení veci na zákazku", "url": "https://sk.advokati.digital/judikatura/predpis/40-1964/paragraf-648"}, "nasledujuce": {"key": "paragraf-653", "oz": "§ 653", "nadpis": null, "url": "https://sk.advokati.digital/judikatura/predpis/40-1964/paragraf-653"}}