{"guid": "cbc5f941-243a-4a86-a4bc-3767199f57ad:53ccbe45-c294-45a9-ade1-e9dc903fdf4d", "ecli": "ECLI:SK:KSTN:2016:3816207593.1", "spisova_znacka": "16Cob/275/2016", "nazov": "Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 16Cob/275/2016 z 10. 11. 2016", "citacia": "uznesenie Krajského súdu Trenčín z 10. novembra 2016, sp. zn. 16Cob/275/2016, ECLI:SK:KSTN:2016:3816207593.1", "identifikacne_cislo": "3816207593", "sud": {"guid": "sud_116", "nazov": "Krajský súd Trenčín", "typ": "krajsky", "slug": "krajsky-sud-trencin"}, "sudca": "JUDr. Soňa Langová", "sudca_id": 347, "sudca_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/sudca/judr-sona-langova-347", "datum_vydania": "2016-11-10", "forma": "Uznesenie", "povaha": ["Zastavujúce odvolacie konanie"], "oblast": [], "podoblast": ["Predbežné opatrenia"], "merito": null, "pravna_veta": null, "pravna_veta_zdroj": null, "zhrnutie": null, "kolegium": null, "senat": null, "stav": null, "zbierka": null, "predpisy": [{"iri": "/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-161.odsek-1", "nazov": "§ 161 ods. 1 CSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-161.odsek-1", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/160-2015/paragraf-161"}, {"iri": "/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-230", "nazov": "§ 230 CSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-230", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/160-2015/paragraf-230"}, {"iri": "/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-161.odsek-2", "nazov": "§ 161 ods. 2 CSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-161.odsek-2", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/160-2015/paragraf-161"}, {"iri": "/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-161.odsek-3", "nazov": "§ 161 ods. 3 CSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/#paragraf-161.odsek-3", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/160-2015/paragraf-161"}], "paragrafy": ["/SK/ZZ/2015/160#paragraf-161", "/SK/ZZ/2015/160#paragraf-230"], "ma_text": true, "text_zdroj": "dump", "pdf_url": "https://obcan.justice.sk/content/public/item/53ccbe45-c294-45a9-ade1-e9dc903fdf4d", "zdroj": "infosud", "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/ECLI:SK:KSTN:2016:3816207593.1", "api_url": "https://www.kauzis.sk/api/v1/judikatura/ECLI:SK:KSTN:2016:3816207593.1", "text_url": "https://www.kauzis.sk/api/v1/judikatura/ECLI:SK:KSTN:2016:3816207593.1/text", "citacie_n": 0, "text": "Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/275/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3816207593 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3816207593.1  Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivice Čelkovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v spore žalobcu LEBICH s.r.o., Hornoulická 733/20/1, 972 01 Bojnice, IČO: 46 559 302, proti žalovanému: Regia 1, s.r.o., so sídlom v Prievidzi, G. Švéniho 3H, IČO: 47 937 556, právne zast. JUDr. B. Q., advokát, so sídlom M. XXX/XX, D., o nariadenie neodkladného opatrenia, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo dňa 20. júna 2016, č.k. 4Cb/16/2016-32 takto  r o z h o d o l :  Odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie  z r u š u j e   a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia z a s t a v u j e .  Žalovanému  p r i z n á v a   nárok na náhradu trov odvolacieho konania o nariadenie  neodkladného opatrenia v rozsahu 100%.  o d ô v o d n e n i e :  Súd prvej inštancie, za účinnosti O.s.p.  nariadil  predbežné opatrenie, ktorým   nariadil žalovanému nenakladať s nehnuteľnosťami zapísanými na LV č. XXXX  pre k.ú. S., a to: stavba (rozostavaná budova) S. - C. S. A. postavená na pozemku parc. č. CKN XXXX/XX a stavba (rozostavaná budova) S. - C. S. A. postavená na pozemku parc. č. CKN XXXX/XX, t.j. tieto nehnuteľnosti nescudzovať, neprenajímať, ani inak zaťažovať v  prospech tretej osoby a uložil žalobcovi, aby v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia podal na  súd návrh na začatie konania vo veci samej - o určenie vlastníckeho práva k dielu.  2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobca ako zhotoviteľ uzavrel so žalovaným ako objednávateľom zmluvu o dielo (ďalej len „ZD“), ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - realizáciu Projektu výstavby 16 RD, areálovej komunikácie, kanalizácie, rozvodov NN, prípojok vody, terénnych úprav a oplotenia areálu pod názvom Y. U. X (označenej aj ako S. - C. S. A.) na parcelách CKN XXXX/X, XXXX/X a XXXX/X v obci S., zapísaných na LV č. XXXX a záväzok objednávateľa riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie dohodnutú cenu za dielo tak, ako je táto cena za dielo špecifikovaná v čl. V ZD. Cena diela bola určená vo výške 1.140.000 eur + DPH. Žalobca mal nárok na zaplatenie časti ceny diela zodpovedajúcej rozpočtu a dokončenej etape diela, a to do 3 dní od vystavenia faktúry žalobcom. Žalovaný neuhradil žalobcovi čiastkové ceny diela  a listom zo dňa 23.03.2016 označeným „Odstúpenie od zmluvy“, oznámil žalobcovi, že od ZD odstupuje. Žalobca listom zo dňa 14.04.2016 adresovaným žalovanému oznámil, že nesúhlasí s odstúpením od ZD, pretože dôvody na odstúpenie od ZD neexistujú, odstúpenie žalobcu od ZD s výzvou na upustenie od krokov smerujúcich k prevodu diela na tretie osoby z dôvodu neplatenia dohodnutej ceny za dielo riadne a včas, teda že žalovaný  neuhradil žalobcovi čiastkové ceny diela podľa ZD a rozpočtu a žalobca eviduje voči žalovanému pohľadávku vo výške 14.999,84 eur, ktorú žalovaný neuhradil. Na LV č. XXXX  pre k. ú. S. je ako vlastník predmetnej nehnuteľnosti uvedený žalovaný, ktorý rozostavanú stavbu (dielo) ponúka na predaj (inzerát zverejnený na internete) a takisto zriadil aj na    rozostavanú stavbu záložné práva k tretím osobám (výpis z listu vlastníctva č. XXXX pre k. ú. S.). Tak ako uviedol v návrhu žalobca, vyššie uvedený zistený skutkový a právny stav vytvára odôvodnenú obavu, že do rozhodnutia súdu vo veci samej (o určenie výlučného vlastníckeho práva navrhovateľa k dielu) by žalovaný svojím konaním mohol ohroziť, resp. zabrániť výkon súdneho rozhodnutia (nehnuteľnosti by odpredal, zastaval, inak zaťažil a pod.), k čomu už aj dochádza, a to zriaďovaním záložných práv k nehnuteľnosti a snahou predať nehnuteľnosť. Aj podľa právneho názoru súdu je preto potrebné, aby bolo súdnym nariadením predbežného opatrenia upravené konanie žalovaného, aby nenakladal s predmetnou nehnuteľnosťou, pretože existuje odôvodnená obava, že výkon súdneho rozhodnutia by bol nakladaním žalovaného s nehnuteľnosťou ohrozený. Obava žalobcu je odôvodnená i jeho tvrdením, že žalovaný mu neuhradil cenu diela, čo tiež u žalobcu vzbudzuje pochybnosti o skutočných zámeroch žalovaného s nehnuteľnosťou. Ak žalovaný nakladá a bude nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou, svojím konaním vytvára stav nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy žalobcovi, čím by vlastnícke právo žalobcu k nehnuteľnosti, ako aj jeho výkon boli vážne ohrozené. Nakladaním s predmetnou nehnuteľnosťou by žalobcovi vznikla materiálna ujma v súvislosti s domáhaním sa svojich vlastníckych práv od ďalších vlastníkov (resp. užívateľov) predmetnej nehnuteľnosti. Žalobca tvrdí, odkazujúc na dojednania účastníkov v ZD, že je vlastníkom diela - rozostavanej stavby, na LV č. XXXX je však ako vlastník diela zapísaný žalovaný. Súd prvej inštancie sa v celom rozsahu stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi uvedenými v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia žalobcom a preto ďalšie dôvody nariadenia predbežného opatrenia v svojom rozhodnutí neuvádza. Súčasne  podľa § 76 ods. 3 veta prvá  O.s.p. žalobcovi uložil, aby v lehote 30 dní podal návrh na začatie konania vo veci samej. Žalovaného ako neúspešného účastníka zaviazal na náhradu trov konania. 3. Proti tomuto uneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný už za účinnosti CSP z dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. a) až  h) CSP. Odvolaciemu súdu navrhol napadnuté uznesenie zmeniť a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietnuť a žalovanému priznať náhradu trov konania a trov právneho zastúpenia. V odvolaní namietal tak neexistenciu danosti práva vo veci samej, ako aj neprimeranosť vydaného predbežného opatrenia. Zdôraznil, že predbežné opatrenie bolo nariadené na nehnuteľnosť - stavbu, ktorá neexistuje. Súd prvej inštancie zakázal žalovanému nakladať a nehnuteľnosťou zapísanou na liste vlastníctva č. XXXX pre k.ú. S. ako rozostavaná stavba S. - C. S. A. postavená na pozemkoch parc.  registra „C“ č. XXXX/XX a parc. registra „C“ č. XXXX/XX, teda jednou stavbou postavenou na dvoch pozemkoch. Takáto stavba neexistuje, nakoľko v danom prípade ide o dve samostatné stavby postavené na dvoch pozemkoch. Žalobca neosvedčil danosť práva vo veci samej, pričom žalovaný je presvedčený, že danosť práva vo veci samej nie je daná. Žalobca vo veci samej je povinný sa domáhať určenia vlastníckeho práva k stavbe, tak ako je označená v uznesení, teda k stavbe, ktorá neexistuje.  V doplnení odvolania poukázal na prekážku začatej veci sp. zn. 12Cb/16/2016 a navrhoval zastaviť konanie.  4.  K odvolaniu žalovaného sa žalobca vyjadril tak, že rozporuje tvrdenia, že žaloba žalobcu vo veci samej by mala byť zamietnutá pre neexistenciu danosti práva vo veci samej. Vlastnícke právo žalobcovi prislúcha v súlade s článkom III. bod 1.4 Zmluvy o dielo. Argumentácia žalovaného v súvislosti s týmto ustanovením zmluvy je účelová a nemá oporu v skutkovom a právnom stave. V zmysle zmluvy je jednoznačne vlastníkom diela až do momentu úhrady diela žalobca. Z dôvodu neuhradenia splatných faktúr žalobca listom zo dňa 14.04.2016 odstúpil od zmluvy, čím došlo k jej zrušeniu. Je preto potrebné vysporiadať vzájomné nároky strán. Žalobcovi vznikol aj nárok na náhradu vzniknutej škody. Žalobca nebol schopný splniť záväzky voči subdodávateľom z dôvodu, že žalovaný neuhradil žalobcovi svoj peňažný záväzok. Z tohto dôvodu sa žalobca dostal do druhotnej platobnej neschopnosti, čo je tiež dôvod, pre ktorý žalobca postúpil časť pohľadávky tretiemu subjektu. V žiadnom prípade nejde o fiktívnu pohľadávku ako uvádza žalovaný. Žalobca považuje za zarážajúce, že žalovaný popiera existenciu plnenia poskytnutého žalobcom. Pokus o uskutočnenie kompenzačného prejavu žalovaným v odvolaní je nezrozumiteľný a neurčitý a z týchto dôvodov neplatný. Nariadené neodkladné opatrenie považuje žalobca za nevyhnutné na ochranu jeho vlastníckeho práva k zhotovenému dielu. Napadnuté uznesenie Okresného súdu Prievidza zo dňa 20.06.2016 č.k. 4Cb/16/2016-32 žiada potvrdiť.  5. Od 01. júla 2016  nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP), ktorým bol zrušený zákon č. 99/1963 Zb. O.s.p. v znení neskorších predpisov.    6. Podľa § 470 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP“) ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.  7. Podľa § 470 ods. 2 prvá veta CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.  8.  Odvolací súd preskúmal napadnuté rozhodnutie podľa § 379 CSP v rozsahu podaného odvolania a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné. Odvolací súd rozhodol bez nariadenia pojednávania v zmysle ustanovenia  § 329 ods. 1 CSP.  9. Návrh na vydanie predbežného opatrenia podaného v čase platnosti O.s.p. založil  žalobca na potrebe dočasnej úpravy  pomerov účastníkov a zároveň nebezpečenstve bezprostredne hroziacej ujmy možného budúceho výkonu rozhodnutia vo veci samej, s ktorým záverom sa stotožnil aj súd prvej inštancie. Žalobca poukazoval na konanie žalovaného, ktorý svoj záväzok voči žalobcovi a to cenu diela v zmysle uzavretej zmluvy o dielo neuhradil, zaťažovanie nehnuteľnosti záložnými právami, v dôsledku čoho je vykonateľnosť prípadného rozhodnutia vo veci samej ohrozená. V čase podania odvolania žalovaným a rozhodovania odvolacieho súdu vstúpilo do platnosti CSP, ktorým  bol inštitút predbežných opatrení nahradený neodkladným opatrením. Zmenená úprava  však rešpektuje  doterajšiu decizívnu líniu najvšeobecnejšieho rámca predbežných opatrení.  10. Po preskúmaní obsahu spisu dospel odvolací súd k záveru, že je dôvod na zrušenie neodkladného opatrenia a zastavenia konania na nariadenie neodkladného opatrenia.  11. Podľa § 161 ods. 1  CSP, ak tento zákon neustanovuje inak, súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať a rozhodnúť (ďalej len „procesné podmienky!“)  12.   Podľa § 161 ods. 2 CSP ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.  13.   Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia, ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý možno odstrániť, súd urobí vhodné opatrenia na jeho odstránenie. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok procesnej podmienky odstrániť, súd konanie zastaví.  14. Nedostatok podmienky konania môže byť odstrániteľný a neodstrániteľný, a to v závislosti na povahu podmienky konania. Ak ide o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, prichádza v úvahu iba jeden spôsob, a to zastavenie konania.  15.   Neodstrániteľnou podmienkou konania je prekážka litispendencie alebo res iudicata (vec rozhodnutá).  16.   Podľa § 230 CSP ak sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prerokovať a rozhodovať znova.  17.   Podľa § 234 ods. 1 CSP súd rozhoduje uznesením, ak nerozhoduje vo veci samej. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.  18.   Odvolací súd má k dispozícii rozhodnutie Okresného súdu Prievidza č.k. 12Cb/16/2016-33 zo dňa 27.06.2016 a súvisiace rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne č.k. 16Cob/272/2016-89 zo dňa 26.10.2016 (proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie podal žalovaný odvolanie a o odvolaní bolo rozhodnuté Krajským súdom v Trenčíne). Ide o konanie tých istých účastníkov konania v takom istom procesom postavení, toho  istého predmetu nariadenia neodkladného opatrenia, ktoré sa týka tých istých skutkových okolností, ako konanie sp.zn.  16Cob/275/2016 (konanie vedené na Okresnom súde Prievidza sp. zn. 4Cb/16/2016).    19.   Odvolací súd konštatuje, že nedošlo k zmene skutkových okolností vo veci návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ale vzhľadom na uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č.k. 16Cob/272/2016-89 zo dňa 26.10.2016 (k sp. zn. 12Cb/16/2016) došlo k procesnej situácii, ktorá vytvára prekážku veci právoplatne rozhodnutej. Preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zastavenie konania podľa § 161 ods. 1, 2, 3 CSP pre prekážku res iudicata - veci rozhodnutej.  20.   Z vyššie uvedeného dôvodu odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a konanie o nariadení neodkladného opatrenia zastavil.  21. O trovách konania rozhodol odvolací súd na základe ustanovenia § 396 ods. 1, 2 CSP v spojení s § 255 ods.1 CSP tak, že žalovanému nárok na náhradu trov konania priznal v rozsahu  100% s poukazom na následný postup súdu prvej inštancie zakotvený v ust. § 262  ods. 2 CSP. Žalovaný bol v odvolacom konaní o nariadenie neodkladného opatrenia úspešný, preto mu patrí náhrada trov konania v rozsahu 100%.  19. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerov hlasov tri ku nule    (§ 393 ods. 2 CSP).  Poučenie:  Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) : - dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.) -    dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.) -    dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C.s.p.) - dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1, 2 C.s.p.) - v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh, § 428 C.s.p.) - dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov podľa § 429 ods. 2 C.s.p.). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).", "vazby": {"vyrok_vztahy": [{"sz": "4Cb/16/2016", "guid": null, "vztah": "zrusene"}]}, "cituje": [{"guid": "991b9b62-9130-4997-adcd-45995f8472ba:e315fdc2-b50f-46ea-961e-97f7a97dbca0", "ecli": "ECLI:SK:KSTN:2016:3816207555.1", "spisova_znacka": "16Cob/272/2016", "nazov": "Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 16Cob/272/2016 z 25. 10. 2016", "sud": "Krajský súd Trenčín", "datum_vydania": "2016-10-25", "citacie_n": 0, "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/ECLI:SK:KSTN:2016:3816207555.1"}, {"guid": "518d711b-74c5-4b39-83ad-818d742ba7ab:6581d98b-aa01-48b1-ab45-796460c6839d", "ecli": null, "spisova_znacka": "12Cb/16/2016", "nazov": "Platobný rozkaz Okresného súdu Žiar nad Hronom sp. zn. 12Cb/16/2016 z 2. 11. 2016", "sud": "Okresný súd Žiar nad Hronom", "datum_vydania": "2016-11-02", "citacie_n": 0, "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/518d711b-74c5-4b39-83ad-818d742ba7ab:6581d98b-aa01-48b1-ab45-796460c6839d"}, {"guid": "98a35f4d-8487-4723-b0dd-3bda01b53bea:28d45d75-01a6-45f7-ae9e-a66c234c5b23", "ecli": null, "spisova_znacka": "4Cb/16/2016", "nazov": "Platobný rozkaz Okresného súdu Bardejov sp. zn. 4Cb/16/2016 z 17. 2. 2016", "sud": "Okresný súd Bardejov", "datum_vydania": "2016-02-17", "citacie_n": 0, "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/98a35f4d-8487-4723-b0dd-3bda01b53bea:28d45d75-01a6-45f7-ae9e-a66c234c5b23"}], "citovane_v": []}