{"guid": "2a486c70-d6a8-48bd-b314-79e5eab1faee:a731a8e4-0112-431f-b161-91d2e9c8117f", "ecli": "ECLI:SK:KSTN:2015:3211204524.2", "spisova_znacka": "17Co/62/2015", "nazov": "Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 17Co/62/2015 z 28. 4. 2015", "citacia": "rozsudok Krajského súdu Trenčín z 28. apríla 2015, sp. zn. 17Co/62/2015, ECLI:SK:KSTN:2015:3211204524.2", "identifikacne_cislo": "3211204524", "sud": {"guid": "sud_116", "nazov": "Krajský súd Trenčín", "typ": "krajsky", "slug": "krajsky-sud-trencin"}, "sudca": "JUDr. Renáta Topolčanská", "sudca_id": 1023, "sudca_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/sudca/judr-renata-topolcanska-1023", "datum_vydania": "2015-04-28", "forma": "Rozsudok", "povaha": ["Potvrdzujúce"], "oblast": ["Občianske právo"], "podoblast": ["Zmluvy"], "merito": null, "pravna_veta": null, "pravna_veta_zdroj": null, "zhrnutie": null, "kolegium": null, "senat": null, "stav": null, "zbierka": null, "predpisy": [{"iri": "/SK/ZZ/1963/99/#paragraf-219", "nazov": "§ 219 OSP", "url": "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1963/99/#paragraf-219", "judikatura_url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/predpis/99-1963/paragraf-219"}], "paragrafy": ["/SK/ZZ/1963/99#paragraf-219"], "ma_text": true, "text_zdroj": "dump", "pdf_url": "https://obcan.justice.sk/content/public/item/a731a8e4-0112-431f-b161-91d2e9c8117f", "zdroj": "infosud", "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/ECLI:SK:KSTN:2015:3211204524.2", "api_url": "https://www.kauzis.sk/api/v1/judikatura/ECLI:SK:KSTN:2015:3211204524.2", "text_url": "https://www.kauzis.sk/api/v1/judikatura/ECLI:SK:KSTN:2015:3211204524.2/text", "citacie_n": 0, "text": "Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/62/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3211204524 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3211204524.2  ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudkýň JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Zuzany Holúbkovej v právnej veci navrhovateľa: N. G. - N., s miestom podnikania J. XXXX/XX, U. nad U., IČO: 44 679 653, zastúpeného advokátom Mgr. N. T. so sídlom N. XXX/X, U. nad U., proti odporcovi: W. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XXXX/XX, U. nad U., v konaní zastúpeného advokátom R. W., so sídlom Q. XXXX/XX, U. nad U., o zaplatenie 6.595,28 eur istiny a prísl., na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zo dňa 04. novembra 2014, č. k. 5C/154/2011-282 takto  r o z h o d o l :  Rozsudok okresného súdu    p o t v r d z u j e .  o d ô v o d n e n i e :  Okresný súd napadnutým rozsudkom zamietol návrh v celom rozsahu. O trovách rozhodol tak, že navrhovateľ je povinný nahradiť odporcovi na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vrátane trov odvolacieho konania vo výške 100% uplatnených účelne vynaložených trov s tým, že o konkrétnej výške náhrady trov rozhodne súd samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku.  Svoje rozhodnutie odôvodnil konštatovaním, že účastníci uzavreli zmluvu o dielo, pričom predmetom zmluvy bolo vykonanie stavebných úprav v byte odporcu. Po vytopení bytu odporcu prestali vzájomne komunikovať, pričom dôvodom prerušenej komunikácie bola požiadavka navrhovateľa na uhradenie polovice faktúry 01/01/2010, avšak navrhovateľ fyzicky nemohol dielo dokončiť a odovzdať. V súčasnom období je už dielo dokončené. Vyslovil názor, že nedokončenie diela navrhovateľom samo o sebe nemôže byť dôvodom na zamietnutie akýchkoľvek nárokov navrhovateľa, ktorý má právo na úhradu prác, ktoré skutočne vykonal, avšak nie nad rámec ceny celého diela dohodnutej v zmluve o dielo a v dodatku č. 1. Cenu za dielu tak, ako bola dohodnutá v zmluve o dielo a v tomto dodatku považoval za cenu dohodnutú pevnou sumou s možnou odchýlkou - podľa cien materiálov a nie za cenu podľa rozpočtu podľa § 547 Obchodného zákonníka. Dohoda o obsahu a rozsahu diela bola pomerne všeobecná a podľa nej sa mala vykonať prestavba elektroinštalácie a vodoinštalácie na mieru, zhotovenie kúpeľne pre ZŤS osobu, obklady a dlažby v kúpeľni, vstupe, kuchyni, parkety, plávajúce podlahy, omietky, priečky a prímurovky podľa potreby, sadrokartónové podhľady, montáž kuchyne, vstavaných skríň a doplnkov interiéru podľa dohody, úprav stropov sadrovou omietkou, obklady prírodným kameňom, montáž svietidiel a spotrebičov, interiérové doplnky a dekorácie, zariadenie interiéru jednotlivých miestností nábytkovými zostavami. V zmluve o dielo ani dodatku č. 1 neboli špecifikované materiály, ktoré majú byť použité, najmä pokiaľ ide o druh a hodnotu obkladov a dlažieb, parkiet, plávajúcich podláh, prírodného kameňa na obklad, interiérových doplnkov a nábytkových zostáv. Takáto špecifikácia materiálov k zmluve o dielo ani v dodatku č. 1 nebola pripojená ani ako príloha. Pokiaľ ide o tzv. rekapituláciu rozpočtu 014/2009 s prílohami, tento dokument predstavuje finálne vyúčtovanie nákladov po vykonaní podstatnej časti prác, teda napriek jeho označeniu nejde o rozpočet,    ale o vyúčtovanie skutočných nákladov. K tzv. rekapitulácii rozpočtu 014/2009 s prílohami uviedol, že obe vyhotovenia predložené účastníkmi konania považoval za autentické napriek odlišnostiam v opečiatkovaní jednotlivých strán a v podpise odporcu na poslednej strane. Považoval za prirodzené, že vyhotovenie, ktoré odovzdával navrhovateľ odporcovi na znak pravosti opečiatkoval na každej strane, kým vyhotovenie, ktoré si navrhovateľ ponechal, nebolo potrebné takto opečiatkovať. Konštatoval, že podstatný obsah, a to vyúčtovanie dodaných materiálov a prác vrátane cien pri každej položke je v oboch vyhotoveniach tohto dokumentu totožný a odporca potvrdil, že rekapituláciu rozpočtu od navrhovateľa prevzal a podpísal ho, a preto medzi účastníkmi bolo sporné len to, či sa tak stalo 22.12.2009, alebo neskôr. Dospel k záveru, že týmto podpisom a prevzatím rekapitulácie rozpočtu zo strany odporcu nedošlo k zmene podmienok zmluvy o dielo v tom zmysle, že by tým odporca odsúhlasil vyššiu cenu diela než bola dohodnutá v zmluve o dielo v znení dodatku č. 1- vôľa odporcu odsúhlasiť vyššiu cenu by musela byť výslovne prejavená napr. slovom súhlasím, alebo schvaľujem. Nárok na úhradu odmeny za skutočne vykonané práce však má navrhovateľ len do výšky určenej v súlade so zmluvou o dielo v znení dodatku č. 1, teda v dohodnutom rozsahu 25.500 eur + prípadne 15% na odchýlku podľa cien materiálov, ak by navrhovateľ preukázal, že skutočná cena niektorých konkrétnych materiálov bola vyššia než bolo očakávané pred uzavretím zmluvy o dielo. Navrhovateľ síce v dokumente označenom ako rekapitulácia rozpočtu 014/2009 s prílohami podrobne rozpísal jednotlivé použité materiály vrátane ich cien a vykonanej práce, avšak v zmluve o dielo a v dodatku č. 1 nebolo presne špecifikované aké materiály a v akej cene majú byť súčasťou dohodnutej ceny bez odchýlky. Navrhovateľ ani iným spôsobom nepreukázal takúto dohodu o použití konkrétnych materiálov v konkrétnej cene. V celom súdnom konaní navrhovateľ ani netvrdil, že by vopred  s odporcom dohodol jednotlivé materiály, ktoré by mali byť použité pri zhotovení diela a ich cenu a navrhovateľ súdu nepredložil ani nenavrhol žiaden iný dôkaz o takejto dohode vopred na konkrétnych materiáloch. Z toho vyvodil záver, že finálne vyúčtovanie použitých materiálov a vykonaných prác nie je s čím porovnať, a preto nie je možné zistiť, či k navýšeniu skutočných nákladov oproti dohodnutej cene došlo v dôsledku rozdielu v cenách materiálov, alebo z iného dôvodu, a preto ani nie je možné navrhovateľovi priznať nárok na odchýlku 15% podľa cien materiálov. Z vykonaného dokazovanie vyplynulo, že zmluvu o dielo, ako aj dodatok č. 1 koncipoval navrhovateľ, a teda v prípade, ak ako dodávateľ napriek tomu, že do zmlúv vložil klauzulu o možnej odchýlke podľa cien materiálov koncipoval zmluvy takto stručne, bez výslovného uvedenia konkrétnych materiálov vstupujúcich do dohodnutej ceny za dielo, potom musí znášať riziko, že v prípade, ak skutočné ceny materiálov budú vyššie než pôvodne predpokladal, nebude mať ako preukázať, že skutočne došlo k navýšeniu cien materiálov. Navrhovateľ ako dodávateľ a zhotoviteľ diela mal už pri koncipovaní zmluvy postupovať s náležitou opatrnosťou. Ak odsúhlasené alebo aspoň ním predpokladané materiály neuviedol priamo v zmluve o dielo, resp. dodatku č. 1, potom pri dohodovaní konkrétnych materiálov a ich zmien počas realizácie diela mal odporcu upozorniť, že sa „nezmestí“ ukončiť do dohodnutej ceny a žiadať podpis ďalšieho dodatku s primeraným navýšením ceny. Na pojednávaní dňa 16.09.2014 navrhovateľ uvádzal, že vykonávali rekonštrukciu bez architekta a bez realizačného projektu, a preto mal postupovať s náležitou opatrnosťou a vopred písomne odsúhlasiť s odporcom materiály, ktoré majú byť použité a ktoré sú súčasťou dohodnutej ceny. Preto nepovažoval za opodstatnenú námietku navrhovateľa, že za šesť týždňov urobiť rekonštrukciu bez architekta, realizačného projektu tak, aby sa dalo „zmestiť“ do ceny, je prakticky nemožné. Ako zhotoviteľ si mal navrhovateľ vopred s odporcom dohodnúť použité materiály, vykonať prepočet ich ceny a ceny prác a podľa toho stanoviť cenu a lehotu na zhotovenie diela. Ak navrhovateľ ako zhotoviteľ s odporcom nedohodol konkrétne materiály a ich ceny vopred, potom prípadné následné navyšovanie ceny diela a omeškanie s odovzdaním diela treba pričítať výlučne nedôslednosti navrhovateľa pri koncipovaní zmluvných podmienok. Navrhovateľ neuviedol, aký konkrétny nábytok bol drahší, než bolo pôvodne predpokladané v zmluve o dielo a v dodatku č. 1 a tak počas súdneho konania nielenže nepreukázal ani neuviedol, na akých konkrétnych materiáloch sa s odporcom dohodol pred podpisom zmluvy o dielo, resp. dodatku č. 1. Dôkazné bremeno, pokiaľ ide o navýšenie ceny diela v dôsledku použitých materiálov bolo pritom na navrhovateľovi. Súd prvého stupňa pripomenul, že cena bola v zmluve o dielo aj v dodatku č. 1 bola dohodnutá ako pevná cena, len s možnou odchýlkou, nie ako cena podľa rozpočtu. Zároveň navrhovateľ nepredložil žiadne dôkazy o tom, že počas realizácie diela sa stal platcom DPH, čo by malo navýšiť cenu diela. Navrhovateľ mal preto nárok na cenu za vykonané práce v súlade so zmluvou o dielo v znení dodatku č. 1, teda na sumu 25.500 eur bez 15% odchýlky. Pri výpočte výsledného nároku navrhovateľa tak súd vychádzal z ceny za dielo bez odchýlky, t. j. 25.500 eur, od ktorej odpočítal odporcom vopred zaplatené zálohy vo výške 23.319,39 eur, a preto navrhovateľ by mal nárok na doplatenie sumy 2.180,61 eur ako doplatku ceny za dielo. Započítaciu námietku odporcu považoval za opodstatnenú v časti, ktorá presahuje poistné plnenie, ktoré bolo odporcovi vyplatené poisťovňou. V konaní preukázal svoje náklady v súvislosti s    likvidáciou následkov vytopenia bytu, za ktoré zodpovedá navrhovateľ v celkovej sume 2.661,19 eur, pričom navrhovateľ nespochybnil žiaden z týchto odporcom predložených dokladov. Odporca má nárok na úhradu ním preukázaných nákladov na odstraňovanie následkov zatopenia bytu a dokončenia diela vo výške 7.661,19 eur a po odpočítaní poistného plnenia vo výške 4.706,22 eur výsledný nárok odporcu voči navrhovateľovi, t. j. 2.954,97 eur je vyšší než nárok navrhovateľa voči odporcovi, t. j. 2.180,61 eur, a preto vzhľadom na oprávnenú započítaciu námietku bol návrh v celom rozsahu zamietnutý.  Proti rozsudku podal v zákonnej lehote prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolanie navrhovateľ, ktorý navrhol jeho zrušenie a vrátenie veci okresnému súdu na ďalšie konanie, prípadne zmenu tak, že návrhu  na začatie konania bude v celom rozsahu vyhovené. Súdu prvého stupňa vyčítal, že mu nepriznal právo na navýšenie ceny diela o 15%-tnú odchýlku podľa cien materiálov. Poukázal na svoje tvrdenia o tom, za akých komplikovaných podmienok predmetné dielo realizoval v pomerne krátkom čase a ako aj na okolnosť, že dielo vykonával bez pomoci architekta a realizačného projektu, v ktorom prípade bolo veľmi zložité stanoviť pri uzatváraní zmluvy o dielo fixnú cenu diela a z toho dôvodu bola obojstranne zmluvne dohodnutá dovolená cenová odchýlka. Koncipovanie zmluvných podmienok bolo prispôsobené vzniknutej situácii a nemožno súhlasiť s tým, že navrhovateľ bol pri tomto koncipovaní nedôsledný. Keďže cena diela nebola dohodnutá fixne, navrhovateľ bol pri konečnej kalkulácii oprávnený pohybovať sa v zmluvne dohodnutých medziach, ktoré neprekročil. Oprávnenosť účtovanej výšky ceny diela podľa neho potvrdzuje aj záverečná rekapitulácia rozpočtu, z ktorej nebola zásadným spôsobom rozporná žiadna časť.  Odporca vo vyjadrení, ktoré podal prostredníctvom svojho právneho zástupcu navrhol rozsudok okresného súdu potvrdiť. Zdôraznil, že navrhovateľ v konaní len tvrdil, že cenu diela navýšil nábytok a príslušenstvo, avšak pokiaľ ide o nábytok, tento bol zakúpený v hodnote celkom 1.983,80 eur a na tento poskytol odporcovi 14.12.2009 sumu 5.000 eur. Tá okolnosť, že v priebehu vykonávania diela prejavil záujem aj o zariadenie interiéru nábytkovými zostavami pritom viedla k tomu, že účastníci 11.12.2009 uzavreli dodatok č. 1 k zmluve o dielo, ktorým sa v závislosti od toho dohodli aj na zvýšení pevne dohodnutej ceny diela tak, že pôvodne dohodnutá cena diela 18.526,65 eur sa zvyšuje na sumu 25.500 eur. V tejto sume navýšenej o takmer 7.000 eur v porovnaní s pôvodnou cenou diela už muselo byť logicky počítané nielen s približnou cenou dovtedy vykonaného diela, ale aj s približnou cenou nábytku. Tvrdenie navrhovateľa o tom, že cenu diela o 15% resp. o 4.414,67 eur navýšil práve nábytok je celkom nepochopiteľné, najmä keď v konaní s priložených dokladov vyplýva, že za nábytok navrhovateľ zaplatil len 1.983,80 eur. Samotná okolnosť, že odporca podpísal rekapituláciu rozpočtu a túto od odporcu prevzal neznamená, že s touto súhlasil a že s touto rekapituláciou odporca preukázal oprávnenosť navýšenia ceny diela. Túto rekapituláciu naviac navrhovateľ odovzdal až po vytopení bytu v čase, keď od neho prevzal faktúru zo dňa 07.01.2010. Považoval za nepochopiteľné, aby sa za daných okolností v priebehu 11 dní, t. j. od uzavretia dodatku k zmluve do 22.12.2012 navýšila cena diela o takmer 4.000 eur za situácie, keď odporca  ho ubezpečoval, že zabezpečí veci čo najlacnejšie.  Krajský súd preskúmal vec v zmysle ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. a zistil, že rozsudok okresného súdu je potrebné potvrdiť podľa § 219 ods. 2 O.s.p., pretože je vo výroku vecne správny. Rozhodol bez nariadenia pojednávania v zmysle ustanovenia § 214 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania odvolacieho súdu.  Preskúmaním zistil odvolací súd, že súd prvého stupňa po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia doplnil dokazovanie v potrebnom rozsahu, vec správne právne posúdil a vydané rozhodnutie náležite odôvodnil.  Zo zrušujúceho uznesenia krajského súdu v Trenčíne č. k. 17Co/275/2013-250 zo dňa 06.05.2014 vyplýva, že v ďalšom konaní mal súd prvého stupňa povinnosť vyporiadať sa s otázkou výšky dohodnutej ceny diela, najmä jej zvýšenia o 15% a svoj záver aj náležite odôvodniť.  Už v prechádzajúcom odvolacom konaní bolo zrejmé, že súd prvého stupňa považoval za opodstatnený nárok navrhovateľa za úhradu prác, ktoré skutočne aj v súvislosti s rekonštrukciou bytu odporcu vykonal.    Súd prvého stupňa v predchádzajúcom rozhodnutí vychádzal z maximálnej ceny za dielo, t. j. 29.325 eur, ktorá predstavuje sumu 25.500 eur + 15%-tnú odchýlku, ktorá bola v predchádzajúcom odvolacom konaní spochybnená.  V ďalšom konaní a v novom rozhodnutí však súd prvého stupňa vyčerpávajúcim spôsobom odôvodnil prečo nepovažoval za preukázané navýšenie ceny diela o 15%, pôvodne dojednané ako odchýlku cien materiálov, pričom odvolací súd sa s týmito dôvodmi v celom rozsahu stotožňuje a považuje ich za správne.  Navrhovateľ vo svojom odvolaní súdu prvého stupňa výslovne vyčíta, že nesprávne vyhodnotil vykonané dôkazy týkajúce sa preukázania práve tejto skutočnosti.  Podstata odvolacieho dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. (súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam) spočíva v predovšetkým v nesprávnom postupe súdu prvého stupňa  pri hodnotení výsledkov dokazovania. Dôsledkom toho je, že súd berie do úvahy skutočnosti, ktoré z dôkazov nevyplynuli, alebo neboli účastníkmi prednesené, prípadne, že neprihliada na skutočnosti, ktoré boli preukázané, alebo vyplynuli z prednesov účastníkov. Nesprávne skutkové zistenia môžu byť aj výsledkom logických rozporov pri hodnotení dôkazov s osobitným zreteľom na závažnosť, zákonnosť a pravdivosť získaných poznatkov. Za skutkové zistenia, ktoré nemajú oporu vo vykonanom dokazovaní sa považuje taký výsledok hodnotenia dôkazov súdom, ktorý nezodpovedá postupu vyplývajúcemu z ustanovenia § 132 O.s.p.. Podľa citovaného ustanovenia hodnotí súd dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Nesprávne hodnotenie dôkazov by bolo možné vytknúť prvostupňovému súdu v prípade, ak by zobral do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli v konaní najavo, prípadne, že by si nepovšimol rozhodné skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli v konaní najavo, prípadne preto, že pri hodnotení dôkazov, poprípade poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov, alebo vyšli najavo inak z hľadiska ich závažnosti, zákonnosti, pravdivosti, alebo vieryhodnosti a logický rozpor alebo ak zhodnotenie dôkazov odporuje ustanoveniam § 133 - 135 O.s.p.. Odvolacím dôvodom podľa ustanovenia § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. možno teda napadnúť výsledok činnosti súdu pri hodnotení dôkazov, na ktorého nesprávnosť je možné usudzovať len zo spôsobu, ako k nemu súd dospel. Ak nie je možné súdu v tomto smere vytknúť žiadne pochybenie, nie je možné ani polemizovať s jeho skutkovými závermi.  Odvolací súd preskúmaním zistil, že súd prvého stupňa vyhodnotil dôkazy týkajúce sa výšky dohodnutej ceny za dielo, a to najmä opodstatnenosť 15% odchýlky ceny diela a v súlade s ustanovením § 132 O.s.p. a na základe toho dôvodne nepovažoval takto navýšenú cenu diela za opodstatnenú.  Za správny je preto potrebné považovať záver súdu prvého stupňa o tom, že výsledný nárok navrhovateľa na doplatenie kúpnej ceny, t. j. 2.180,61 eur je nižší než opodstatnený nárok odporcu voči navrhovateľovi titulom zodpovednosti za škodu, ktorý uplatnil formou započítacej námietky (2.954 eur), v dôsledku čoho správne návrh na začatie konania zamietol.  Krajský súd preto rozsudok okresného súdu potvrdil.  O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa s poukazom na ustanovenie § 224 ods. 4 O.s.p..  Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednohlasne.    Poučenie:  Proti tomuto rozsudku     n i e      j e    odvolanie     p r í p u s t n é .", "vazby": {"vyrok_vztahy": [{"sz": "5C/154/2011", "guid": "5ecb1d8a-b473-41b6-9fe3-3c81a36c68a6:e8c59d49-4b01-4660-9571-8d225308d42f", "vztah": "potvrdene"}]}, "cituje": [{"guid": "7ff09bee-c75f-4862-a7d7-f6aaa99801f5:c8fc3486-ee77-43ce-81ec-91cb8b129074", "ecli": "ECLI:SK:KSBB:2013:6213202470.1", "spisova_znacka": "17Co/275/2013", "nazov": "Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17Co/275/2013 z 23. 9. 2013", "sud": "Krajský súd Banská Bystrica", "datum_vydania": "2013-09-23", "citacie_n": 0, "url": "https://www.kauzis.sk/judikatura/r/ECLI:SK:KSBB:2013:6213202470.1"}], "citovane_v": []}